г. Москва ___ ___________ 201__ г.
ОАО «_________________» (сокращённое наименование - ОАО «__________»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ООО «_________________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор оказания услуг по изготовлению продукции (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению__________________.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору составляет _________ (_____________________ тысяч) рублей 00 коп, включая НДС - ________ (______________________ тысяч) рублей 00 коп.
2.2. Заказчик перечисляет авансом 100 % стоимости работ по договору на расчетный счет Исполнителя.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по договору возмездного оказания услуг после зачисления на свой расчетный счет аванса.
3.2. Работы должны быть выполнены Исполнителем в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня, после зачисления на его расчетный счет аванса.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача-приемка работ производится представителями Заказчика и Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки работ в двух экземплярах. Заказчик при приемке работ по Договору подписывает Акт сдачи-приемки работ или представляет мотивированный отказ от приемки.
4.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
4.3. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления работ по Договору для приемки не подпишет Акт сдачи-приемки работ или не направит в адрес Исполнителя мотивированный отказ от приемки работ, то работы считаются принятыми в полном объеме.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны при выполнении своих обязательств руководствуются настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего договора возмездного оказания услуг в соответствии с действующим законодательством.
6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения какого-либо спора, Стороны приложат все усилия для его урегулирования в досудебном порядке.
6.2. Если какой-либо спор не будет разрешен в течение 21 (двадцати одного) календарного дня, с даты получения письменной претензии соответствующей Стороной, противоположная Сторона имеет право для обращения в Арбитражный суд, в соответствии с действующим законодательством РФ.
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________
на изготовление изделия
г. Уфа _________________ 2013 г.
ИП, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации, от 01.01.2001 г., с одной стороны, и __________________________________________________именуем в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами и материалами изготовить __________________________________________в количестве ____шт. , и передать их в собственность Заказчика после полной оплаты, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. Каждое готовое изделие передается в сборе.
1.2. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.
2. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Цена работ по изготовлению одного изделия по Договору составляет _____________ (__________________________________________________) рублей.
2.2. Общая цена Договора составляет _____________ (_________________________________________________) рублей.
2.3. Цена Договора остается твердой и не подлежит изменению в течение всего срока его действия.
2.4. Оплата производится следующим образом:
2.4.1. Заказчик производит предварительную оплату в размере ____% от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет ________________________________________________руб.
2.4.2. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет ____________ руб. и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.
3. ПРИЕМКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
3.1. Готовые изделия передаются одной партией, и только после полной оплаты цены договора Заказчиком. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности изделий за ____ дней до передачи.
3.2. В течение ____ дней с момента уведомления готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи. При приемке Заказчик осматривает и тестирует готовые изделия. По истечении указанного срока Подрядчик вправе составить акт приемки-передачи за своей подписью и направить его Заказчику. Изделия считаются принятыми Заказчиком с момента направления такого акта.
3.3. При обнаружении недостатков в изделиях Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику и отмечает их в акте.
3.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по изготовлению изделий по настоящему Договору в следующие сроки:
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1, срок выполнения стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
8.3. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8.4. Текст и условия Договора являются конфиденциальными.
8.5. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
ИП Юсупов Рунар Ривхатович | |
|
ОГРНИП: 311028022300256 Почтовый адрес: 4, 2 этаж, Банковские реквизиты: | |
Корр. счет 30101810600000000770 | |
Расчетный счет 40802810300810000452 | Юридический и почтовый адрес: |
ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
________________________ |
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ИП, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации от 01.01.2001 г.___________, с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________(Ф. И.О.), действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", составили настоящий акт о том, что работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий не имеет.
ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
________________________ | ________________________/___________________/ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ДОГОВОРА ПОДРЯДА № ______
на изготовление изделия от «___»_____________2012г.
г. Уфа «____»__________2012 г.
ИП, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации, от 01.01.2001 г., с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________(Ф. И.О.), действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые "стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
1. Стороны договорились внести изменения в п. 4.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по изготовлению изделий по настоящему Договору в следующие сроки:
4.1.1. Срок начала работ: __________________.
4.1.2. Срок окончания работ: ___________________.
3. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
________________________ | ________________________/___________________/ |
Договор №
г. Красноярск
«__» __________ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Организация №1» (далее по тексту ООО «Организация №1»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Организация №2» (далее по тексту ОАО «Организация №2»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петрова Петра Петровича на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя продукцию согласно предоставленным Покупателем образцам, далее «Продукция», в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами в Приложении №1″, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию на условиях настоящего Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1.Продавец обязуется:
2.1.1.Поставить Продукцию в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Поставить Продукцию в соответствии с предоставленными Покупателем образцами, с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов.
2.1.3. Поставить Продукцию в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя.
2.1.4.Уведомить Покупателя не позднее трех рабочих дней до момента поставки о
предстоящей поставке Продукции по электронной почте ________или по телефону _______.
2.2.Покупатель обязуется:
2.2.1. Предоставить Продавцу образцы продукции в течение двух рабочих дней с момента направления заявки в адрес Продавца.
2.2.2. Направить в адрес Продавца заявку на изготовление и поставку Продукции по электронной почте ____________.
2.2.3. Принять Продукцию в соответствии с предоставленными образцами.
2.2.4. Оплатить стоимость поставленной Продавцом Продукции в соответствии с ценами, согласованными в Приложении №1 к Договору, и на условиях настоящего Договора.
2.3. Продавец имеет право:
2.3.1. Осуществить досрочную поставку Продукции по согласованию с Покупателем.
3. Цена и стоимость Продукции по Договору
3.1. Покупатель оплачивает Продукцию по договорной цене, предусмотренной в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.
3.2. Цена Продукции, указанная в Приложении №1 к Договору, устанавливается в рублях и включает в себя стоимость упаковки и доставки Продукции до склада Покупателя, расположенного по адресу: ____________________________________.
3.3.Цена Продукции, доставляемой по настоящему Договору, остается неизменной на
весь срок действия Договора.
3.4. Общая стоимость Продукции определяется в соответствии с Приложением №1 к Договору.
4. Порядок расчётов
4.1. Продавец выставляет счет и счет-фактуру за поставленную и принятую Покупателем Продукцию на основании соответствующей накладной, подписанной обеими Сторонами. Датой поставки считается дата отметки уполномоченным представителем Покупателя в товарной накладной о принятии Продукции на складе Покупателя, расположенного по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего Договора.
4.2. После произведенной поставки и подписания соответствующей накладной Продавец передает Покупателю счет и счет-фактуру. По полученному счету Покупатель производит оплату поставленной Продавцом Продукции путем безналичного расчета в рублях в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной.
4.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
5. Приемка Продукции
5.1. Продукция передается Покупателю по адресу доставки, указанному в п. 3.2., и в сроки, согласованные Сторонами в п. 2.1.3.
5.2. Продукция передается в исправной оригинальной упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемой Продукции. Тара и упаковка должны предохранять Продукцию от повреждений и утраты качеств при транспортировке и хранении. Покупатель вправе не принимать Продукцию, если она доставлена в
нарушенной упаковке или не имеет надлежащей маркировки. Отметка об этом делается в товарной накладной.
5.3. Поставленная Продукция принимается Покупателем по товарным накладным. При принятии Продукции Покупатель осуществляет внешний осмотр и проверяет соответствие поставленной Продукции утвержденному образцу, а также целостность упаковки и наличие маркировки. По результатам данной проверки Покупатель подписывает товарные накладные при отсутствии претензий к ассортименту, комплектации, количеству и качеству Продукции. С момента подписания Покупателем товарных накладных к нему переходит риск случайной гибели и повреждения Продукции, а также право собственности на Продукцию.
5.4. При приемке Продукции Покупатель вправе потребовать, а Продавец обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие Продукции российским стандартам качества, техническим регламентам и прочим требованиям, установленным действующим законодательством.
5.5. Продавец считается исполнившим обязанность по поставке с момента подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон. В случае предъявления Покупателем претензий при приемке Продукции Продавец обязан устранить выявленные недостатки своими силами за свой счет путем: поставки недостающего количества Продукции; замены Продукции, не соответствующей условиям об ассортименте, комплектации или качеству, ранее согласованным Сторонами.
Срок устранения недостатков не должен превышать изначально оговоренного Сторонами срока поставки Продукции. При невозможности устранения недостатков в указанный срок и недостижения Сторонами иного соглашения Договор считается расторгнутым досрочно по вине Продавца с даты направления Покупателем уведомления о расторжении Договора, если иное не указано в уведомлении.
6. Гарантии
6.1. Качество поставленной Продукции должно полностью соответствовать требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя, а также техническим условиям, предусмотренным Договором.
6.2. Гарантийный срок на поставленную Продукцию составляет 12 месяцев с даты
подписания товарной накладной.
6.3. В случае обнаружения дефекта поставленной Продукции (выявления некачественной Продукции) в течение гарантийного срока вызов и явка представителей Продавца для участия в составлении рекламационного акта являются обязательными. Продавец обязан направить своего представителя к месту нахождения некачественной Продукции в течение трех календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя. В случае неявки представителя Продавца в указанный срок рекламационный акт составляется Покупателем самостоятельно и считается принятым (утвержденным) Продавцом без возражений. На основании рекламационного акта Поставщик по выбору
Покупателя выполняет одно из обязательств, указанных в п. 6.4 настоящего раздела.
6.4. После составления рекламационного акта Поставщик по выбору Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты составления указанного акта своими силами и за свой счет:
-заменяет Продукцию на новую, доставляет её Покупателю, и возмещает все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, либо возвращает денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.
7. Ответственность Сторон
7.1. Продавец несёт полную ответственность за качество поставляемой Продукции, за соблюдение сроков поставки Продукции, а также за полноту и правильность оформления сопроводительной документации на Продукцию.
7.2. Покупатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в размере реального ущерба, причиненного Продавцу, кроме случаев просрочки оплаты поставленной Продукции.
7.3. За просрочку поставки или замены Продукции (части Продукции) Продавец уплачивает Покупателю пени в размере 0,01% от стоимости непоставленной/ заменяемой Продукции за каждый день просрочки поставки/замены. Пеня начисляется за весь период просрочки и уплачивается Продавцом при условии получения от Покупателя письменного требования (претензии) об уплате пени.
7.4. В случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты Продукции, предусмотренных настоящим Договором, Продавец направляет Покупателю уведомление о просрочке оплаты Продукции. Если Покупатель по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, Продавец вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,01% от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 5% от суммы задолженности.
7.5. Продавец несет ответственность за поставку Продукции, обремененной правами третьих лиц, и обязан возместить Покупателю убытки, причиненные в результате предъявления Покупателю соответствующих претензий третьих лиц.
Срок возмещения убытков -10 календарных дней со дня получения cоответствующего требования от Покупателя. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
7.6. В случае обнаружения при приемке или при использовании Продукции
несоответствия её требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя или условиям, предусмотренным Договором, Продавец обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения уведомления от Покупателя заменить несоответствующую Продукцию и возместить Покупателю все убытки, связанные с такой заменой. В случае невозможности замены Продукции Продавец обязан в указанный срок возвратить денежные средства, полученные в оплату несоответствующей Продукции, и
уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.
7.7. В случае обнаружения дефекта Продукции при её приемке Продавец обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления по выбору Покупателя заменить некачественную Продукцию и возместить Покупателю все расходы, связанные с заменой некачественной Продукции, или в указанный срок возвратить денежные средства, полученные в оплату некачественной Продукции, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день пользования.
7.8. В случае просрочки поставки/ замены Продукции (части Продукции) более, чем на 20 (двадцать)календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты штрафной неустойки в размере 20% от стоимости непоставленной Продукции и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. При этом Продавец обязан вернуть Покупателю денежные средства, полученные в оплату непоставленной Продукции,в течение 10 дней с момента получения уведомления Покупателя о расторжении Договора. Датой расторжения Договора считается дата направления соответствующего уведомления Покупателем, если иное не указано в самом уведомлении.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных об стоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются обстоятельствами непреодолимой силы, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Стороны договора и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие).
Сбои/перерывы в работе используемого Стороной договора оборудования и/или
программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются обстоятельствами непреодолимой силы,только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Стороны договора и/или третьих лиц.
8.2. Сторона договора обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона договора обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.
8.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону договора права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
8.4. По требованию другой Стороны Сторона договора обязана предоставить
официальный документ, выданный компетентным государственным органом или
организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся обстоятельствами непреодолимой силы.
8.5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных о бстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином.
8.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора.
9. Порядок разрешения споров
9.1.Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего
Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
9.2.В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры,
указанные в п.9.1., в досудебном (претензионном) порядке.
9.3. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г.Кр-ска в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
10. Конфиденциальность
10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.
10.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках исполнения
настоящего Договора и содержащая включая, но, не ограничиваясь: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.
10.3.Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.
10.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения.
11. Срок действия Договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания
двустороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями и
скрепленного печатями обеих Сторон.
12. Изменение и расторжение Договора
12.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию
Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда
Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.
12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Покупателя при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
12.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Продавца последний уплачивает неустойку в размере 10% от общей стоимости Продукции по Договору и возмещает Покупателю убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой.
12.4. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты расторжения Договора.
12.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
возникших до даты расторжения.
13. Прочие условия
13.1.После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения,
переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют
юридическую силу.
13.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения, почтового), банковских
реквизитов, отгрузочных реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-ти дневный срок
уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения.
13.3. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением,
изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде, в адрес места нахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку. Уведомления, сообщения или информация, направленные курьером или по почте считаются доставленными с момента их получения адресатом.
13.4. Продавец не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя.
13.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14 . Адреса места нахождения и реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ:
ЗАО «Организация №1»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660000, г. Кр-ск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001
Директор_____________И.И. Иванов
«___» _____________ г.
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Организация №2»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660012, г. Кр-ск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001
Директор_____________П.П. Петров
КОНТРАКТ N ______
(договор подряда)
на изготовление изделия из комплектующих Заказчика
(оплата в у.е.; с условием об уведомлении о готовности
результата работ)
г. __________ "__"__________ ____ г.
Именуем__ в дальнейшем "Подрядчик" (зарегистрирован и действует на основании законов РФ), в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик" (зарегистрирован и действует по законам ____________), в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется произвести на своих производственных мощностях и своими силами ________________ (далее - изделия) в количестве _________, именуемые в дальнейшем "результат работ", используя материалы Заказчика, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, и передать их в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. Каждое готовое изделие передается в следующей комплектации: _________________.
1.2. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, предоставить Подрядчику материалы, указанные в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
При поступлении материалов Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что сырье поступило на давальческих условиях.
1.3. Материалы, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, предоставляются Заказчиком Подрядчику исключительно для целей выполнения настоящего Контракта.
1.4. После окончания выполнения работ готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи и накладной.
1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов. Излишек материалов возвращается Заказчику.
1.6. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику.
1.7. Подрядчик хранит готовые изделия на своем складе после приемки их Заказчиком в течение _____ дней. В случае просрочки получения принятых Заказчиком готовых изделий оплата за их хранение составляет ______ (__________) руб., в том числе НДС - _____ (_________) руб.
1.8. Готовые изделия, не полученные Заказчиком свыше ____ дней, могут быть реализованы Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством.
2. КАЧЕСТВО
2.1. Качество и технические характеристики результата работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
Дополнительные требования по качеству: _________________________.
2.2. Качество предоставляемых Заказчиком материалов должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.
2.3. В течение ____ дней с момента получения Заказчиком уведомления о наличии на складе Подрядчика готового для передачи результата работ Заказчик вправе произвести осмотр и тестирование изделий. По результатам осмотра и тестирования сторонами составляется соответствующий акт.
3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена результата работ по настоящему Контракту составляет ____ (_________) условных единиц за одно готовое изделие, в том числе НДС - __% (______ у.е.); общая стоимость составляет _____ (_______) условных единиц. Одна условная единица эквивалентна ______ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
3.2. Всего по настоящему Контракту Заказчик должен оплатить Подрядчику стоимость результата работ в размере ______ (_____________) у.е., в том числе НДС - __% (___________ у.е.). Цена остается твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта.
3.3. Оплата осуществляется по окончании работ в течение _____ банковских дней после получения Заказчиком счета от Подрядчика.
3.4. Оплата производится в рублях путем перевода указанной в п. 3.2 Контракта суммы денежных средств на счет Подрядчика.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы для осуществления им работ по настоящему Контракту в течение ______ дней после подписания Контракта.
4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Контракту и передать Заказчику результат работ в срок не позднее ___________ дней с даты подписания настоящего Контракта. При этом Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о возможности получения результата работ и выставить счет Заказчику в срок не позднее ____ дней с даты подписания Контракта.
4.3. Заказчик вправе принять результат работ на складе Подрядчика, расположенном по адресу: ______________, после получения уведомления и счета от Подрядчика согласно п. 4.2 Контракта и оплаты причитающихся Подрядчику денежных средств.
4.4. Датой передачи результата работ считается дата получения готовых изделий на складе Подрядчика, которая определяется датой подписания Сторонами акта приема-передачи и накладной.
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.
5.2. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: _________________________, и на упаковку: _______________________.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Подрядчик несет ответственность за нарушение срока выполнения работ и передачи результата Заказчику (п. 4.3 Контракта) в размере ____% от стоимости каждого готового изделия (п. 3.1 Контракта), которое должно было быть передано в указанный срок, за каждый день такой просрочки.
6.2. В случае утраты или повреждения Подрядчиком материалов Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость утраченных или поврежденных материалов по ценам, указанным в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
6.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
6.4. Заказчик с момента получения счета от Подрядчика несет ответственность за нарушение сроков, установленных п. 3.4 Контракта, в размере ___ % от стоимости каждого изделия (п. 3.1 Контракта), которое готово к передаче его Заказчику в установленном порядке, за каждый день такой просрочки.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд ____________. Применимым правом является право Российской Федерации.
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом и дополнительными соглашениями к нему, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия настоящего Контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.
8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
10.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.3. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
10.4. Текст и условия настоящего Контракта являются конфиденциальными.
10.5. Настоящий Контракт подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Контракта.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
Заказчик: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик: Заказчик:
____________/______________/ ______________/_______________/ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
